范文大全信函

土石方工程合伙协议书

本文已影响 6.89K人 

土石方工程合作协议书

土石方工程合伙协议书

甲方: 身份证号: 籍贯: 乙方: 身份证号: 籍贯:

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:

一、甲方将土石方工程和乙方 进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。

五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。

项目合作协议双方签字生效:

甲方: 乙方:

合作协议签订时间: 年 月 日

双方身份证复印件:

土石方工程合作协议书

甲方: 身份证号 乙方: 身份证号

甲、乙双方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。

第一条 合伙宗旨:

在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

第二条 合伙经营项目和范围:

包工包料的方式合伙承包 工程,对外以

第三条 合伙期限

合伙期限为xx个月,自xx年xx月xx日起,至xx年

第四条 出资额、方式

各方均以现金方式出资,各出xx%,计人民币(和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

第五条 盈余分配与债务承担

1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占。

2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占xx%。

第六条 禁止行为

1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

3.禁止再加入其它合伙。

4.禁止合伙不利时退伙。

5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。

第七条 合伙的终止及终止后的事项

1.合作因以下事由之一得终止:

(1)合伙期届满;

(2)各方同意终止合伙关系;

(3)合作事业完成或不能完成;

(4)合作事业违反法律被撤销;

(5)法院根据有关当事人请求判决解散。

2.合作终止后的事项:

(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。

第八条 纠份的解决

合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

第九条 本协议自订立合同之日生效。

第十条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十一条 本合同正本一式二份,合伙人各执壹份。

甲方签字:(盖章)

乙方签字:(盖章)

年 月 日

土石方工程合作协议书

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规、规定。乙方委托甲方负责联系落实承揽土石方工程资源,甲方的业务渠道关系落实后,交给乙方承包施工。乙方负责全程施工管理,并负责在施工过程中出现的一切经济和法律责任。甲乙双方为明确兄弟单位的友好互助关系,在平等互利的原则下,双方经协商后达成以下协议:

1、工程名称2、工程概况3、工程方量4、工程内容5、工程造价

分配原则:

1、爆破每方给甲方并以税后现金支付。

2、土石方运输每吨公里给甲方并以税后现金支付。

3、支付款时间:首批工程款到账后付款分 次全部付清。

因甲方不参与该工程施工与管理,不承担一切经济和法律责任,均由乙方全程施工管理运输并承担负责。单位变更和人员调整不影响本协议内容的正常履行,作为法律依据。本协议与正式合同具有同等法律效力,乙方如违约应承担一切经济责任,并必须承担给甲方带来的经济损失。

本协议的有效期以工程方的工程期为准,自乙方与工程方签订协议(合同)起。单方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定者需赔偿对方的损失。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,共同遵守。

甲 方: 乙 方:

法人代表: 法人代表:

身份证号: 身份证号:

电 话: 电 话:

年 月 日 年 月 日

土石方工程合伙承包协议书

合伙人:身份证号:(以下简称甲方)合伙人:身份证号:(以下简称乙方)

本着资源共享,优势互补的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定,两合伙方就四川省xxxx房建和土石方工程,经双方协商一致,订立如下条款,两方共同遵守:

一、承包工程名称:

二、承包工程地址:

三、承包工程规模:

四、承包方式:双包(即包工包料)。

五、承包工程的计算方法:按四川省20xx年《土建》定额税后下浮4%进行计价,及一级一类取费。

六、运距一公里内。超出一公里时,按四川省20xx年《土建》定额的规定一类取费标准进行计算。运距以实际起点运输距离开始计算。

七、付款方式:每月按乙方实际完成方量的90%付款,第一个月预留的10%在第二个月支付90%的工程款时支付,以此类推,滚动付款。

八、甲方的权利和义务:

1、甲方负责用乙方的建筑公司与发包单位,按照以上各种承包条件签订《建设施工合同》;

2、甲方保证乙方的工程款能按照施工合同的约定按时支付工程款;

3、甲方不参加乙方的工程管理,有权按照乙方所签土石方工程总量的3%提取工程利润(按土石方3%支付,房建1.4%(属税后支付))。

4、甲方的施工利润如果要缴纳相关税费,应由乙方承担。

5、甲方的施工利润,在乙方每月收到业主支付的工程款七日内支付甲方。但甲方必须确保乙方所支付的利润能够进入甲方指定的账户内;

九、乙方的权利和义务

1、乙方签订合同进场施工后七日内,支付甲方为该项目承包所开支的前期各项费用二十万元;

2、乙方签订合同进场施工后七日内应依约向发包支付履行约保证金(约人民币10000000元,甲方应积极配合乙方尽量减少支付工程履约保证金)。该保证金由乙方存入发包方指定的银行账户内。

3、乙方在施工期间,必须对进场的全部施工人员购买工伤保险。履约期间,乙方的安全责任后果,由乙方承担;

4、乙方保险保证严格按照国家相关法律的规定,规范自己的行为,确保整个工程的顺利实施。

十、违约责任:该协议签订后,双方应严格履行,任何一方违约,将承担守约方的全部损失。本合伙协议共同遵守,决不单方违约,如有违约方按总金额的0.5%赔付守约方。

十一、本协议一经两方签字后生效,两方履行完全部协议内容后本协议自然失效。共三份,甲乙两方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方代表(签字/盖章):乙方代表(签字/盖章):身份证号码:身份证号码:

20xx年12月日

上一篇 下一篇

猜你喜欢

热点阅读

最新文章